发包人与承包人对工期是否顺延有争议，应如何认定？
来源∶
法图灵解法 2023-05-24 5137 次阅读
律师回答∶视具体情况认定，承包人取得发包人同意顺延工期的签证或书面记录的，以书面记录为准；未取得工期顺延书面记录，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人可以此为由主张工期顺延；双方约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的，也可视情况顺延工期。
引用法条∶- 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一) 》 第十条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
还是不懂？点击免费提问
AI律师随时为您解答法律细节
- 其他法律问题
- 我与朋友开了多家公司，其中一家公司欠了账，其他公司要承担连带责任吗？2024-09-24 2610 次阅读
- 按照是否区分违约行为的类型，违约金可分为哪几种？2023-05-19 4720 次阅读
- 夫妻双方以未分割的夫妻共同财产出资设立有限责任公司，人民法院在离婚案件中据此否定“夫妻公司”的法人人格没有法律依据2023-06-13 227 次阅读
- 设立抵押权在先，出租在后，此时承租人还能要求抵押物的受让人继续履行原租赁合同吗？2023-05-30 5014 次阅读
- 喝酒开车会被怎么处罚？2023-03-15 2905 次阅读
- 承包人中途退场的，安全文明施工费、临时措施费可以按照已完工程计取吗？2023-05-09 3739 次阅读
- 刑事拘留最长的期限有多久?2023-04-11 3450 次阅读
- 相关施工内容签证不符合约定，但承包人已实际施工的，承包人是否可以主张已施工部分工程款？2023-05-09 2421 次阅读
- 关于赔偿权利人向共同侵权人之一表示免除全部债务的效果问题2023-06-12 3366 次阅读
- *交通事故受害人户籍与居住地不同，能按户籍地标准计算赔偿金吗？2023-06-03 3153 次阅读
客服